Договор № 10/10. На изготовление стеклянных и зеркальных конструкций по индивидуальному проекту

1.

Договор № 10/10
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ.
г. _Санкт-Петербург
«10» октября 2021 года
Индивидуальный предприниматель Евстафьев Андрей Сергеевич (ОГРНИП
320784700200067, ИНН 291802330576), именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной
стороны, и Гражданина РФ, в лице ____________________________________________,
именуемой в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор (далее по тексту –
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить в пользу Заказчика следующие работы и оказать Заказчику следующие услуги: изготовление и монтаж зеркал 4 мм
толщиной, в количестве 8 шт, размеры 1850х2290 мм, кромки полированные по периметру, по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Пионерская, дом 50, этаж 1.
1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и результаты выполненных работ и
оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Срок оказания услуг (выполнения работ): 5 (пять) рабочих дней с момента поступления Аванса.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Заказчик обязан:
2.1.1. Оплачивать выполненные Поставщиком работы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.1.2. Осуществлять приемку изделий при доставке на объект, подписать в сопроводительных документах, либо предоставить доверенность на право подписи сопроводительных документов уполномоченным лицом.
2.1.3. В случае невозможности принять работы самостоятельно Заказчик обязуется
назначить своего полномочного представителя на весь срок проведения работ по настоящему Договору. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен
представлять интересы Заказчика. Контактным лицом, уполномоченным от Заказчика
принимать решения по Объекту, в рамках настоящего Договора и имеющее право подписи
назначается: 1) ____________________________________________________________
2.2.
Исполнитель обязан:
2.2.1. Выполнить весь комплекс Работ, предусмотренных настоящим Договором, в сроки,
установленные настоящим Договором, обеспечив надлежащее качество Работы в соответствии со Спецификацией, настоящим Договором и действующим законодательством.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена всех подлежащих выполнению по-настоящему договору работ составляет
102200 руб (Сто две тысячи двести рублей 00 копеек)
1

2.

3.2. При подписания настоящего Договора Заказчик делает предоплату в размере 52200
(Пятьдесят две тысячи двести рублей) руб., остаток - 50000,00 (Пятьдесят тысяч рублей)
после полного монтажа.
3.3. Установленная настоящим Договором цена работ является твердой и не может
быть изменена в одностороннем порядке. В случае увеличения или уменьшения объема
подлежащих выполнению Работ по соглашению Сторон может быть соответственно изменена стоимость Работ, установленная в соответствии с настоящим Договором.
3.4.
Оплата производится за наличный расчет в рублях
4. СДАЧА-ПРИЕМКА
4.1. Исполнитель сдает, а Заказчик принимает результаты всего комплекса Работ в следующем порядке:
4.1.1. В случае отказа Заказчика при окончательной приемке Работ от подписания предоставленных Исполнителем документов или отсутствия письменного мотивированного отказа со стороны Заказчика в приемке Работ по истечение 3-х дней после приемки – выполненные работы считаются принятыми, и подлежат оплате на основании Актов, подписанных Исполнителем в одностороннем порядке. В указанном случае на Заказчика переходит риск случайной гибели результатов Работ.
4.2. Датой сдачи результатов Работ Заказчику считается дата подписания обеими Сторонами Акта окончательной приемки работ, либо подписание указанных актов и справок
одной из Сторон в случаях и порядке, предусмотренном п. 5.1 настоящего Договора и
действующим законодательством.
4.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата Работ недостатков в выполненной работе Сторонами, помимо указания на это в Актах, составляется Рекламационный Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения
Исполнителем. После устранения выявленных недостатком, Стороны проводят сдачуприемку выполненных Работ в порядке, указном п.5.1. настоящего Договора.
4.4
В случае нарушения сроков оплаты, оговоренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,5% от стоимости договора
за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков поставки и установки зеркала, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты п в размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до исполнения ими своих обязательств в установленные Договором сроки.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор, включая Спецификацию и любые другие Приложения, с момента их подписания составляет один единый Договор между Заказчиком и Исполнителем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие
отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету
настоящего Договора.
2

3.

6.2. Всякого рода изменения и дополнения к данному договору действительны, если
они совершены в письменной форме путем составления отдельного документа за подписями уполномоченных лиц и за печатями обеих Сторон. Все приложения к настоящему
Договору являются неотъемлемыми его частями.
6.3. Содержание данного Договора и его приложений считаются конфиденциальными и
не подлежат передаче третьим лицам без обоюдного согласия Сторон.
6.4. Во всем остальном, что осталось неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Споры по настоящему Договору решаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 15 рабочих дней. Лишь при не урегулировании спора в претензионном порядке сторона по Договору вправе обратиться в Арбитражный суд г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
Данный договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ИП Евстафьев Андрей Сергеевич
ИНН 291802330576
Юридический адрес: 192242, Санкт-Петербург г, ул Будапештская, д. 5, к. 1, литер А
Телефон +7-963-243-42-00
Заказчик:
Паспорт РФ:
Выдан
Телефон
Исполнитель:
_______________
Заказчик:
_____________________________
3